Постановление Администрации г. Рязани от 17.01.2012 № 35
О внесении изменений в Регламент взаимодействия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования - город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани, утвержденный...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2012 г. N 35 О внесении изменений в Регламент взаимодействия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования - город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 01.06.2011 N 2410 В целях эффективного использования бюджетных средств иприведения Регламента взаимодействия при размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальныхнужд муниципального образования - город Рязань и нужд бюджетныхучреждений города Рязани, утвержденного постановлением администрациигорода Рязани ва муниципальногообразования - городской округ город Рязань Рязанской области,администрация города Рязани постановляет: 1. Внести в Регламент взаимодействия при размещении заказов напоставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для муниципальныхнужд муниципального образования - город Рязань и нужд бюджетныхучреждений города Рязани, утвержденный постановлением администрациигорода Рязани от 01.06.2011 N 2410 "Об утверждении Регламентавзаимодействия при размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальногообразования - город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани",следующие изменения: 1.1. Дополнить пунктами 1.6, 1.7 следующего содержания: "1.6. Заказчики разрабатывают и утверждают конкурснуюдокументацию, документацию об аукционе, в том числе документацию оботкрытом аукционе в электронной форме (далее - документация о торгах).Документация о торгах разрабатывается заказчиками в соответствии стребованиями Закона. 1.7. Отдел по организации и проведению торгов управленияэкономики администрации города Рязани (далее - отдел по торгам) наосновании заявки на размещение заказа на поставку товаров, выполнениеработ, оказание услуг заказчика (далее - Заявка) готовит извещение опроведении открытого конкурса, открытого аукциона, в том числеоткрытого аукциона в электронной форме, извещение о проведении запросакотировок.". 1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: "2.1. Заказчики составляют Заявку в соответствии с нормамиЗакона, Порядка и требованиями Регламента. Заявка должна соответствовать сводному плану закупок товаров,работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городаРязани, составленному в соответствии с Положением о планированиизакупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетныхучреждений города Рязани на 2012 год, утвержденным постановлениемадминистрации города Рязани от 14.10.2011 N 4448 (далее - сводный планзакупок). Заказчики (за исключением бюджетных учреждений города Рязани)согласовывают Заявку с финансово-казначейским управлениемадминистрации города Рязани. Бюджетные учреждения города Рязанисогласовывают Заявку с курирующими структурными подразделениямиадминистрации города Рязани по подведомственности. Согласованную ввышеуказанном порядке Заявку заказчики направляют заместителю главыадминистрации, курирующему экономические и финансовые вопросы.". 1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: "2.10. Заместитель главы администрации, курирующий экономическиеи финансовые вопросы, рассматривает Заявку и по итогам рассмотренияпередает ее в отдел по торгам. Не позже даты поступления в отдел поторгам Заявки на бумажном носителе заказчик представляет в отдел поторгам Заявку в форме электронного документа, которая должна полностьюсоответствовать Заявке на бумажном носителе. В случае размещениязаказа путем проведения торгов заказчик не позже даты поступления вотдел по торгам Заявки на бумажном носителе представляет в отдел поторгам разработанную и утвержденную заказчиком документацию о торгахна бумажном носителе и в форме электронного документа. Документация оторгах на бумажном носителе должна полностью соответствоватьдокументации о торгах в форме электронного документа. Заявка,документация о торгах в форме электронных документов направляютсязаказчиком на адрес электронной почты zakaz@admrzn.ru. Ответственностьза достоверность сведений, содержащихся в документации о торгах иЗаявке в форме электронных документов, несет заказчик. Отдел по торгамосуществляет предварительную проверку Заявки на соответствие Закону,Порядку, Регламенту, сводному плану закупок. В случае несоответствия Заявки, документации о торгахвышеуказанным требованиям отдел по торгам возвращает Заявку,документацию о торгах заказчику с указанием причин, послужившихоснованием для отказа в приеме Заявки, документации о торгах: припоступлении в отдел по торгам ранее возвращенной заказчику Заявкидатой поступления в отдел по торгам данной Заявки считается датаповторного поступления Заявки. В случае соответствия Заявки,документации о торгах вышеуказанным требованиям отдел по торгам в срокдо десяти календарных дней со дня поступления Заявки, документации оторгах обязан организовать размещение заказа. Отдел по торгам имеет право не принимать Заявки, документацию оторгах поданные заказчиком на размещение заказа на нужды, непредусмотренные в сводном плане закупок.". 1.4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: "2.11. В целях своевременного размещения заказа заказчик долженобеспечить поступление Заявки в отдел по торгам при размещении заказовпутем проведения открытого конкурса, открытого аукциона, в том числеоткрытого аукциона в электронной форме, не позднее чем за пятнадцатьрабочих дней до предполагаемого дня размещения извещения о проведенииуказанных торгов на официальном сайте Российской Федерации в сетиИнтернет для размещения информации о размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. (далее -Сайт); при размещении заказов способом запроса котировок - не позднеечем за десять рабочих дней до предполагаемого дня размещенияизвещения о проведении запроса котировок на Сайте.". 1.5. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: "2.12. В установленные Законом порядке и сроки отдел по торгамразмещает информацию о размещении заказа на Сайте. В случаепоступления от участников размещения заказа запросов о разъясненииположений документации о торгах отдел по торгам в установленныеЗаконом порядке и сроки дает разъяснения положений документации оторгах, при этом отдел по торгам вправе запросить у заказчиканеобходимую для дачи разъяснений информацию, а заказчик обязанпредставить указанную информацию в течение одного дня со дняпоступления запроса от отдела по торгам.". 1.6. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: "2.13. На основании соответствующего письма заказчика отдел поторгам вносит изменения в размещенные на Сайте извещение о проведенииторгов, документацию о торгах, осуществляет процедуру отказа отпроведения торгов в порядке и сроки, установленные Законом. Привнесении изменений в документацию о торгах заказчик обязан в деньвнесения изменений представить в отдел по торгам, утвержденнуюзаказчиком документацию о торгах, содержащую внесенные изменения.". 1.7. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: "3.1. После определения постоянно действующей единой комиссиейпо размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для муниципальных нужд муниципального образования - город Рязаньи нужд бюджетных учреждений города Рязани (далее - Единая комиссия)победителя торгов (за исключением проведения открытого аукциона вэлектронной форме), проведения запроса котировок отдел по торгам втечение трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписанияпротокола, составленного по итогам работы Единой комиссии (в случаеразмещения заказа путем запроса котировок - в течение двух рабочихдней), передает победителю торгов, проведения запроса котировок илиучастнику размещения заказа, получившему право на заключение контрактав соответствии с действующим законодательством, один экземплярпротокола; заказчик в вышеуказанные сроки передает победителю торгов,проведения запроса котировок или участнику размещения заказа,получившему право на заключение контракта в соответствии с действующимзаконодательством, проект контракта без подписи заказчика.". 1.8. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: "3.4. Отдел по торгам составляет и передает проект контрактазаказчику. После подписания лицом, имеющим право действовать от имениучастника размещения заказа, с которым заключается контракт, исогласования с соответствующей организацией, осуществляющей контрольза качеством и объемами работ в рамках заключенных муниципальныхконтрактов, иных гражданско-правовых договоров в случае, если данноеусловие предусмотрено документацией о торгах либо содержится в проектеконтракта, данный участник размещения заказа направляет контрактзаказчику. После подписания контракта лицом, имеющим право действоватьот имени заказчика, заказчик передает контракт в отдел по торгам.". 1.9. Раздел 6 исключить. 1.10. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции: "7.4. В случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)сроков исполнения обязательств по контракту (в том числепромежуточных этапов) заказчик в течение двух рабочих дней со дняустановления факта нарушения направляет поставщику (исполнителю,подрядчику) уведомление о нарушении условий контракта, а такжеинформацию о нарушении в отдел по торгам для сведения. Бюджетныеучреждения" казенные учреждения города Рязани должны также направлятьуказанную информацию в структурное подразделение администрации городаРязани, курирующее данное учреждение. В случае исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)обязательств по контракту с нарушением сроков исполнения обязательствзаказчик направляет претензию поставщику (исполнителю, подрядчику),рассчитанную со дня следующего после дня истечения установленногоконтрактом срока исполнения обязательств до даты исполненияпоставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренныхконтрактом. В случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) не приступил квыполнению обязательств по контракту до окончания срока исполненияобязательств, заказчик составляет претензию поставщику (исполнителю,подрядчику), предусматривающую требование о выплате штрафа занеисполнение обязательств по контракту, а также готовит документы нарасторжение контракта в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации. В случае несоответствия качества и количества поставляемыхтоваров, качества и объема выполненных работ, оказываемых услугусловиям контракта заказчик в течение двух рабочих дней со дняустановления факта нарушения направляет поставщику (исполнителю,подрядчику) уведомление с требованием об устранении нарушений условийконтракта, а также информацию о нарушении в отдел по торгам длясведения. Бюджетные учреждения, казенные учреждения города Рязанидолжны также направлять указанную информацию в структурныеподразделения администрации города Рязани, курирующие данныеучреждения. В случае неустранения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)нарушений условий контракта о качестве и количестве поставляемыхтоваров, о качестве и объеме выполненных работ, оказываемых услугзаказчик составляет и направляет поставщику (исполнителю, подрядчику)претензию. В случае необходимости обращения с исковыми требованиями в суд,арбитражный суд по контрактам, заключенным заказчиками - бюджетнымиучреждениями, казенными учреждениями города Рязани, бюджетныеучреждения, казенные учреждения города Рязани вправе самостоятельнообратиться в суд, арбитражный суд либо направить необходимые материалыв структурные подразделения администрации города Рязани, курирующиеданные учреждения, для подготовки искового заявления и представленияинтересов бюджетного учреждения, казенного учреждения города Рязани всуде, арбитражном суде. Бюджетные учреждения, казенные учреждениягорода Рязани в целях подготовки искового заявления и представленияинтересов данного учреждения в суде, арбитражном суде также вправезаключить гражданско-правовой договор на предоставлениесоответствующих юридических услуг. В случае необходимости обращения с исковыми требованиями в суд,арбитражный суд по контрактам заключенным заказчиками - главнымираспорядителями бюджетных средств города Рязани, главные распорядителибюджетных средств города Рязани самостоятельно обращаются с исковымзаявлением в суд, арбитражный суд или направляют необходимые материалыв правовое управление аппарата администрации города Рязани.". 1.11. Приложение N 1 исключить. 2. Настоящее постановление распространяет свое действие направоотношения, возникшие с 01.01.2012. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации С.В. Горячкину. Глава администрации В.Е. Артемов