Приложение к Постановлению от 18.03.2011 г № 24/02-04 Положение
Положение о комиссии комиссионного отбора при администрации муниципального образования — елатомское городское поселение касимовского муниципального района рязанской области 1. общие положения
1.1.Цель проведения комиссионного отбора - определение подрядной организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
1.2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика.
1.3.Источник финансирования.
1.4.Предмет комиссионного отбора.
1.5.Вид работ и место их выполнения.
1.6.Сроки выполнения работ.
1.7.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.
1.8.Порядок формирования цены договора подряда.
1.9.Форма, сроки и порядок оплаты работ.
2.Порядок и сроки представления документации
2.1.Документация о комиссионном отборе размещается для ознакомления в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования.
2.2.Участники комиссионного отбора, использующие извещение о проведении комиссионного отбора и документацию, размещенные в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования, самостоятельно отслеживают возможные их изменения.
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник комиссионного отбора не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию о комиссионном отборе, размещенную в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования.
3.Участники комиссионного отбора
3.1.В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеющие предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
3.2.Участник комиссионного отбора несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе.
3.3.Участники комиссионного отбора:
- предварительно знакомятся с объектами на выполнение работ по капитальному ремонту;
- представляют заявку на участие в комиссионном отборе;
- вправе посещать объекты на выполнение работ по капитальному ремонту ежедневно с 8.00 до 11.00, контактный телефон __________;
- представляют и регистрируют у Заказчика пакет документов на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора.
3.4.Организация, участник комиссионного отбора, определенная по итогам комиссионного отбора победителем и заключившая с Заказчиком договор, возмещает Заказчику стоимость услуг по проведению комиссионного отбора.
4.Требования к участникам комиссионного отбора
4.1.К участникам комиссионного отбора предъявляются следующие требования:
- квалификационный состав;
- наличие производственной базы (техническая оснащенность);
- опыт работы в сфере капитального ремонта;
- стабильность финансового состояния;
- соответствие участников отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора;
- документы, подтверждающие отсутствие банкротства и ликвидации участника комиссионного отбора;
- документы, подтверждающие неприостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5.Подача заявок на участие в комиссионном отборе
5.1.Порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.
5.1.1.Прием заявок на участие в комиссионном отборе начинается со дня опубликования в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования извещения о проведении комиссионного отбора.
5.1.2.Прием заявок заканчивается "__"__________ 2010 - 2012 гг.
5.1.3.Заявки на участие в комиссионном отборе подаются участниками комиссионного отбора.
5.1.4.Каждый конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, поступивший в срок, указанный в пункте 5.1.2 настоящей Инструкции, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в комиссионном отборе в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Заказчика.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.
5.1.5.Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, выдается должностным лицом Заказчика расписка в получении конверта с заявкой на участие в отборе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в отборе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в комиссионном отборе.
5.1.6.Участник комиссионного отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка.
5.1.7.Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).
5.1.8.Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника комиссионного отбора.
5.1.9.Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе начинается с "__" ________ 2010 - 2012 гг.
6.Состав документов на участие в комиссионном отборе
6.1.В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
- Заявка на участие в комиссионном отборе.
- Заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов.
- Сведения об административно-техническом и производственном персонале участника комиссионного отбора.
- Техническая оснащенность участника комиссионного отбора.
7.Изменение и отзыв заявок на участие в комиссионном отборе
7.1.Участник комиссионного отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией заявок. Подача изменений и отзыв заявок производятся представителями участника комиссионного отбора на основании документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени участника комиссионного отбора.
7.2.Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием, к рассмотрению не принимаются.
8.Стоимость работ по договору подряда
8.1.Стоимость работ по договору подряда включает в себя расходы и затраты подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту, указанные в проекте договора подряда, являющегося неотъемлемой частью настоящей документации.
8.2.Стоимость работ по договору подряда должна быть выражена в российских рублях.
9.Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного
отбора, заключение договора на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома
9.1.Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренный документацией срок.
9.2.Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в комиссионном отборе, которые поступили Заказчику до указанного в информационной карте времени окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе.
9.3.Комиссия имеет право запросить у участника или из других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке (в рамках действующего законодательства).
9.4.Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы показателей, указанных в документации, и с использованием балльного метода оценки.
9.5.Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки либо подана одна заявка.
9.6.Организацией, определенной победителем по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов.
9.7.По результатам заседания комиссии составляется протокол проведения комиссионного отбора.
9.8.Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах отбора.
9.9.После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора копии представляются участникам комиссионного отбора по их требованиям.
Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление (форма 7) в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.
9.10.Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.
10.Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе
10.1.Комиссия рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников комиссионного отбора требованиям.
10.2.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в комиссионном отборе участника,
- об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе.
10.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе участнику комиссионного отбора отказывается в участии в комиссионном отборе в случае:
- неполного представления информации;
- представления недостоверной информации;
- неисполнения ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- если участник по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям, установленным в документации по комиссионному отбору;
- если участник признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;
- если участник не представил в установленные сроки документы, подтверждающие его квалификацию, в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору.
К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
10.4.Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначениями сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
10.5.Решение комиссии об отклонении заявок участников комиссионного отбора с обоснованием такого решения указывается в протоколе проведения комиссионного отбора.
11.Разрешение разногласий
11.1.Участник комиссионного отбора вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправильные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им комиссии. Предметом обращений не может быть решение комиссии по отклонению всех заявок на участие в комиссионном отборе.
11.2.Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника направляет ему решение, которое должно содержать:
- обоснование мотивов принятого решения;
- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.
12.Соблюдение конфиденциальности
Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках участников комиссионного отбора.
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок на участие в комиссионном отборе не подлежит разглашению участникам комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель комиссионного отбора.